Постановление Администрации города Иркутска Иркутской области от 11.06.2019 № 031-06-390/9
О показателях эффективности деятельности муниципальных учреждений города Иркутска, подведомственных комитету по градостроительной политике администрации города Иркутска, осуществляющих деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
11.06.2019 №031-06-390/9
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ПОКАЗАТЕЛЯХЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ИРКУТСКА,ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДАИРКУТСКА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ГЕНЕРАЛЬНОГОПОДРЯДЧИКА
В целях упорядочения оплаты трудаработников муниципальных учреждений города Иркутска, подведомственных комитетупо градостроительной политике администрации города Иркутска, осуществляющихдеятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, и обеспечениягарантий их трудовых прав, руководствуясь статьей 144 Трудового кодексаРоссийской Федерации, статьей 17 Федерального закона «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38,42 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутскаот 9 апреля 2019 года № 031-06-258/9 «Об оплате труда работниковмуниципальных учреждений города Иркутска, подведомственных комитету поградостроительной политике администрации города Иркутска, осуществляющихдеятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика», администрациягорода Иркутска
пОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) показатели эффективностидеятельности муниципальных учреждений города Иркутска, подведомственныхкомитету по градостроительной политике администрации города Иркутска,осуществляющих деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика(Приложение № 1);
2) показатели эффективностидеятельности руководителей муниципальных учреждений города Иркутска,подведомственных комитету по градостроительной политике администрации городаИркутска, осуществляющих деятельность заказчика-застройщика, генеральногоподрядчика (Приложение № 2);
3) рекомендуемые показатели икритерии оценки эффективности деятельности работников муниципальных учрежденийгорода Иркутска, подведомственных комитету по градостроительной политикеадминистрации города Иркутска, осуществляющих деятельностьзаказчика-застройщика, генерального подрядчика (Приложение № 3).
2. Отменить:
1) постановление администрациигорода Иркутска от 7 июня 2016 года № 031-06-530/6 «Обутверждении положений о целевых показателях эффективности деятельностимуниципального казенного учреждения «Управление капитального строительствагорода Иркутска», его начальника, заместителей начальника, главного бухгалтераи работников»;
2) постановление администрациигорода Иркутска от 12 июля 2018 года № 031-06-663/8 «Овнесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 7 июня 2016года № 031-06-530/6 «Об утверждении Положений о целевых показателяхэффективности деятельности муниципального казенного учреждения «Управлениекапитального строительства города Иркутска», его начальника, заместителейначальника, главного бухгалтера и работников»;
3) пункт 2 постановленияадминистрации города Иркутска от 21 августа 2018 года № 031-06-780/8 «Овнесении изменений в отдельные постановления администрации города Иркутска повопросам оплаты труда работников муниципального казенного учреждения«Управление капитального строительства города Иркутска».
3. Настоящее Постановление вступаетв силу с 1 июля 2019 года.
4. Отделу делопроизводства и архивадепартамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппаратаадминистрации города Иркутска внести информационные справки:
1) в оригиналы постановленийадминистрации города Иркутска от 7 июня 2016 года № 031-06-530/6, от 12 июля2018 года № 031-06-663/8 о дате их отмены настоящим Постановлением;
2) в оригинал постановленияадминистрации города Иркутска от 21 августа 2018 года № 031-06-780/8о дате отмены пункта 2 постановления настоящим Постановлением.
5. Управлению по информационнойполитике, связям со средствами массовой информации и общественностьюадминистрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление сприложениями.
6. Контроль за исполнением настоящегоПостановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета поградостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр городаИркутска Д.В. Бердников
Приложение № 1
кпостановлению администрации города Иркутска
от11.06.2019 № 031-06-390/9
ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ИРКУТСКА, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХКОМИТЕТУ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА,ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА
Показателиэффективности деятельности муниципальных учреждений города Иркутска,подведомственных комитету по градостроительной политике администрации городаИркутска, осуществляющих деятельность заказчика-застройщика, генеральногоподрядчика (далее – Показатели эффективности деятельности Учреждений)представлены в таблице № 1.
Показателиэффективности деятельности Учреждений используются для премированияруководителей муниципальных учреждений города Иркутска, подведомственныхкомитету по градостроительной политике администрации города Иркутска, осуществляющихдеятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика (далее –Учреждения).
Оценкаэффективности деятельности Учреждений производится комитетом по градостроительной политике администрации города Иркутска (далее – Учредитель)на основании предоставляемых руководителями Учреждений и ответственными лицамиструктурных подразделений Учредителя за отчетный квартал сведений о выполненииПоказателей эффективности деятельности Учреждений, содержащихся в документах,предусмотренных графой «Форма отчётности» таблицы № 1, а также формы отчетных данных о выполнении показателейэффективности деятельности муниципальных учреждений города Иркутска(руководителя муниципального учреждения города Иркутска), подведомственныхкомитету по градостроительной политике администрации города Иркутска,осуществляющих деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика,предусмотренной Приложением № 1 к настоящим Показателям эффективностидеятельности Учреждений.
Лица,ответственные за подготовку информационных справок по выполнению Показателейэффективности деятельности Учреждений, назначаются приказами руководителейсоответствующих Учреждений.
Таблица № 1
Показателиэффективности деятельности Учреждений
| № п/п | Показатель | Критерии оценки | Кол-во баллов | Форма отчетности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Своевременное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Количество осущественных закупок в сроки, установленные планом-графиком закупок в отчетном квартале | 95 - 100% | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица Учреждения, финансово-экономического отдела департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска (далее – финансово-экономический отдел Учредителя) за отчетный квартал |
| 80 - 94% | 5 | ||||
| Менее 80% | 0 | ||||
| 2 | Исполнение бюджета города Иркутска по расходам на реализацию муниципальных программ | Исполнение бюджетных обязательств в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств | 100% | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения, финансово-экономического отдела Учредителя за отчетный квартал |
| 95% - 99% | 7 | ||||
| 90% - 94% | 5 | ||||
| 80% - 89% | 3 | ||||
| Менее 80% | 0 | ||||
| 3 | Утверждение проектно-сметной документации в отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых предусмотрены муниципальными программами | Соблюдение сроков и качества подготовки проектно-сметной документации | Отсутствие нарушений | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения, отдела целевых программ департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска за отчетный квартал |
| Наличие нарушения сроков предостав-ления проектно-сметной докумен-тации при прохож-дении экспертизы | 5 | ||||
| Наличие нарушений качества предостав-леной проектно-сметной докумен-тации при прохож-дении экспертизы (предостав-ление неполного пакета документов и т.д.) | 0 | ||||
| 4 | Выполнение плана по вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства | Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от плана | 100% | 10 | Информационная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения, отдела целевых программ Учредителя за отчетный квартал |
| 80 - 99% | 5 | ||||
| Менее 80% | 0 | ||||
| 5 | Осуществление строительного контроля за ходом выполнения ремонтных работ объектов социальной сферы | Наличие строительного контроля по всем объектам | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный квартал | |
| Наличие строительного контроля по всем объектам, за исключением одного (в том случае, если он не является единственным) | 7 | ||||
| Отсутствие строительного контроля более чем по одному объекту | 0 | ||||
| 6 | Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заработной плате, и (или) дебиторская задолженность | Отсутствие просроченной кредиторской и (или) дебиторской задолженности на 1 число месяца, следующего за отчетным | 5 | Информацион-ная справка финансово-экономического отдела Учредителя за отчетный квартал | |
| Наличие просроченной кредиторской и (или) дебиторской задолженности на 1 число месяца, следующего за отчетным | 0 | ||||
| 7 | Суммы, подлежащие взысканию по исполнительным документам | Отсутствие или наличие сумм, подлежащих взысканию | Отсутствие сумм | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения, финансово-экономического отдела Учредителя за отчетный квартал |
| Наличие сумм | 0 | ||||
| 8 | Соблюдение сроков представления и качества составления бюджетной отчетности | Отсутствие или наличие нарушений | Отсутствие нарушений | 5 | Информацион-ная справка финансово-экономического отдела Учредителя за отчетный квартал |
| Наличие нарушений | 0 | ||||
| 9 | Осуществление внутреннего финансового контроля в Учреждении | Отсутствие или наличие нарушений | Отсутствие нарушений | 5 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный квартал |
| Наличие нарушений | 0 | ||||
| 10 | Эффективное использование бюджетных средств | Эффективное или неэффективное использование бюджетных средств | Эффектив-ное использова-ние бюджетных средств | 5 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения, финансово-экономического отдела Учредителя за отчетный квартал |
| Неэффек-тивное использова-ние бюджетных средств | 0 | ||||
| 11 | Принятие бюджетных обязательств | Отсутствие или наличие нарушений | Отсутствие нарушений | 5 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения, финансово-экономического отдела Учредителя за отчетный квартал |
| Наличие нарушений | 0 | ||||
| 12 | Качественное направление предложений по корректировке муниципальных программ | Качественное предоставление предложений в установленные сроки (предоставление полного пакета документов и т.д.) | 5 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения, финансово-экономического отдела Учредителя за отчетный квартал | |
| Предоставление предложений с замечаниями | 0 | ||||
| 13 | Задолженность по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов на 1 число месяца, следующего за отчетным | Отсутствие или наличие задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов | Отсутствие задолжен-ности | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения, финансово-экономического отдела Учредителя; акты сверок с налоговыми органами по состоянию на 1 число каждого месяца |
| Наличие задолжен-ности | 0 | ||||
| Итого баллов | 100 |
| |||
______________
|
|
|
|
|
|
Заместительмэра – председатель комитета
поградостроительной политике администрации
городаИркутска А.Х.Ким
Заместительпредседателя комитета –
начальникдепартамента реализации градостроительной
политикикомитета по градостроительной политике
администрациигородаИркутска В.В. Соколов
Исполнитель:главный специалист финансово-
экономическогоотдела департамента реализации
градостроительнойполитики комитета по градостроительной
политикеадминистрации города Иркутска
М.В. Белых
тел. 52-00-66
Приложение№ 1
кПоказателям эффективности деятельности
муниципальныхучреждений города Иркутска,
подведомственныхкомитету по градостроительной
политикеадминистрации города Иркутска,
осуществляющихдеятельность заказчика-
застройщика,генерального подрядчика
ФОРМА
ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХО ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ИРКУТСКА (РУКОВОДИТЕЛЯМУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА), ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ПОГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА
Отчетный период: с «___» ___________20____ г. по «___» ________ 20____г.
| № п/п | Показатель | Максимально возможное количество баллов | Количество набранных баллов | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатель 1 |
|
|
|
| 2. | Показатель 2 |
|
|
|
| 3. | Показатель 3 |
|
|
|
| 4. | Показатель 4 |
|
|
|
| … |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого баллов |
|
|
| |
Дата «___»_____20___ г. ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. иподпись руководителя муниципального учреждения города Иркутска)
Приложение № 2
кпостановлению администрации города Иркутска
от11.06.2019 № 031-06-390/9
ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ИРКУТСКА,ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДАИРКУТСКА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ГЕНЕРАЛЬНОГОПОДРЯДЧИКА
Показатели эффективностидеятельности руководителей муниципальных учреждений города Иркутска,подведомственных комитету по градостроительной политике администрации городаИркутска, осуществляющих деятельность заказчика-застройщика, генеральногоподрядчика (далее - Показатели эффективности деятельности руководителейУчреждений) представлены в таблице № 1.
Показателиэффективности деятельности руководителей Учреждений используются:
- при премировании руководителейУчреждений;
- при аттестации руководителейУчреждений на соответствие занимаемой должности;
- в качестве морального факторастимулирования к повышению профессионального уровня и деловой активности.
Оценкаэффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений городаИркутска, подведомственных комитету по градостроительной политике администрациигорода Иркутска, осуществляющих деятельность заказчика-застройщика,генерального подрядчика (далее – Учреждения) производится комитетом по градостроительной политике администрации города Иркутска (далее – Учредитель)за отчетный квартал на основании предоставляемых руководителями Учреждений иответственными лицами структурных подразделений Учредителя сведений овыполнении Показателей эффективности деятельности руководителей Учреждений, содержащихся в документах, предусмотренных графой «Формаотчётности» таблицы № 1, а также формыотчетных данных о выполнении показателей эффективности деятельностимуниципальных учреждений города Иркутска (руководителя муниципальногоучреждения города Иркутска), подведомственных комитету по градостроительнойполитике администрации города Иркутска, осуществляющих деятельностьзаказчика-застройщика, генерального подрядчика, предусмотренной Приложением № 1к Приложению № 1 к настоящему постановлению.
Лица,ответственные за подготовку информационных справок по выполнению показателейэффективности деятельности руководителей Учреждений, назначаются приказамируководителей Учреждений.
Таблица № 1
Показателиэффективности деятельности
руководителяУчреждения
| № п/п | Показа-тель | Критерий оценки | Кол-во баллов | Форма отчетности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Контроль за качествен-ной подготов-кой проектно-сметной докумен-тации с полу-чением положи-тельного заключе-ния эксперти-зы проектно-сметной докумен-тации | Не планировалось проведение экспертизы либо получено положительное заключение экспертизы по всем объектам капитального строительства | 15 | Информационная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения, отдела целевых программ департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска (далее – отдел целевых программ Учредителя) за отчетный квартал | |
| Получено положительное заключение экспертизы по всем объектам капитального строительства, за исключением одного (в том случае, если он не является единственным) | 7 | ||||
| Получено отрицательное заключение экспертизы по одному объекту (в том случае, если он является единственным) либо получено отрицательное заключение экспертизы более чем по одному объекту капитального строительства | 0 | ||||
| 2 | Соблюде-ние требова-ний законода-тельства Российс-кой Федера-ции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-ния государст-венных и муници-пальных нужд | Соблюдение требований законодательства: отсутствие нарушений | 15 | Информационная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения, финансово-экономического отдела департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска (далее –финансово-экономический отдел Учредителя) за отчетный квартал | |
| Несоблюдение требований законодательства: наличие нарушений | 0 | ||||
| 3 | Соблюде-ние требова-ний законода-тельства Российс-кой Федера-ции при проведе-нии проверок | Соблюдение требований законодательства: отсутствие нарушений | 15 | Отчет руководителя Учреждения, пояснительная записка | |
| Несоблюдение требований законодательства: наличие нарушений | 0 | ||||
| 4 | Выполне-ние графика произ-водства работ (обеспече-ние ввода объектов капиталь-ного | Срок ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию не нарушен | 10 | Информационная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный квартал | |
|
| строи-тельства в эксплуа-тацию в соот-ветствии с заключен-ными контрак-тами и утверж- денными норматив-ными сроками строи-тельства) в отчетный период | Срок ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию нарушен | 0 |
| |
| 5 | Исполне-ние бюджета города Иркутска по расходам на реализа-цию муници-пальных программ | Исполнение бюджетных обязательств в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств | 100% | 15 | Информационная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения, финансово-экономического отдела Учредителя за отчетный квартал |
| 95% - 99% | 7 | ||||
| 90% - 94% | 5 | ||||
| 80% - 89% | 3 | ||||
| Менее 80% | 0 | ||||
| 6 | Соблюде-ние требова-ний законода-тельства Российс-кой Федера-ции в части уплаты налогов и сборов | Отсутствие задолженности | 15 | Информационная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения, финансово-экономического отдела Учредителя за отчетный квартал | |
| Наличие задолженности | 0 | ||||
| 7 | Своевре-менная передача докумен-тов в комитет по управле-нию муници-пальным имущест- вом админист-рации города Иркутска для включения построен-ного объекта капиталь-ного строи-тельства в Реестр муници-пального имущества города Иркутска | Передача документов в месячный срок после ввода в эксплуатацию завершенного строительством (реконструированного) объекта | 10 | Информационная справка ответственного лица структурного подразделения Учредителя за отчетный квартал | |
| Несвоевременная передача документов | 0 | ||||
| 8 | Контроль за исполне-нием обраще-ний в установ-ленный срок | Исполнены в срок | 3 | Информационная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный квартал | |
| Исполнены в срок, за исключением одного письма (в том случае, если оно не является единственным) | 2 | ||||
| Не исполнено в срок одно письмо (в том случае, если оно является единственным) и более | 0 | ||||
| 9 | Выполне-ние квоты по приему инвалидов | Отсутствие нарушений | 2 | Информационная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный квартал | |
| Наличие нарушений | 0 | ||||
| Итого баллов | 100 |
| |||
______________
|
|
|
|
|
|
Заместительмэра – председатель комитета
поградостроительной политике администрации
городаИркутска А.Х. Ким
Заместительпредседателя комитета –
начальникдепартамента реализации градостроительной
политикикомитета по градостроительной политике
администрациигородаИркутска В.В. Соколов
Исполнитель:главный специалист финансово-
экономическогоотдела департамента реализации
градостроительнойполитики комитета по градостроительной
политикеадминистрации города Иркутска
М.В. Белых
тел.52-00-66
Приложение № 3
кпостановлению администрации города Иркутска
от11.06.2019 № 031-06-390/9
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ИКРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙГОРОДА ИРКУТСКА, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА
Рекомендуемыепоказатели и критерии оценки эффективности деятельности работниковмуниципальных учреждений города Иркутска, подведомственных комитету поградостроительной политике администрации города Иркутска, осуществляющихдеятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика (далее –Рекомендуемые показатели эффективности деятельности работников Учреждений)предусмотрены таблицей № 1. Конкретные показатели и критерии оценкиэффективности деятельности работников муниципальных учреждений города Иркутска,подведомственных комитету по градостроительной политике администрации городаИркутска, осуществляющих деятельность заказчика-застройщика, генеральногоподрядчика (далее – Учреждения) утверждаются локальными нормативными актамиУчреждений.
Показателиэффективности деятельности Учреждений, утвержденные локальными нормативнымиактами Учреждений, используются при премировании работников Учреждений.
Таблица № 1
Рекомендуемыепоказатели эффективности деятельности работников Учреждений
| № п/п | Рекомендуемый показатель | Критерий оценки | Кол-во баллов | Форма отчетности | Информа-ция по выполне-нию рекомен-дуемого показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации | Выполнено в полном объеме от запланированного | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица Учреждения за отчетный период | Техничес-кое задание на разра-ботку проектно-сметной документа-ции, утверж-денное руководите-лем Учрежде-ния; перечень объектов, по которым планирова-лось подгото-вить техничес-кое задание на проек-тирование |
| Выполнено не в полном объеме от запланированного | 5 | ||||
| Не выполнено | 0 | ||||
| 2 | Положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации | Заключение экспертизы не требуется, положительное заключение получено по всем запланированным объектам | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Перечень объектов, по которым запланиро-вано получение заключения экспертизы проектно-сметной документа-ции; Перечень объектов, по которым получено заключение экспертизы проектно-сметной документа-ции (положи-тельное или отрицатель-ное), с указанием номера и даты заключения |
| Положительное заключение получено по всем запланированным объектам, за исключением одного (в том случае, если он не является единственным) | 5 | ||||
| Отрицательное заключение получено более чем по одному объекту либо по одному объекту (в том случае, если он является единственным) | 0 | ||||
| 3 | Соблюдение установленного порядка определения поставщиков, (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд города Иркутска | Соблюдение порядка | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Информация о наличии штрафных санкций |
| Несоблюдение порядка | 0 | ||||
| 4 | Получение разрешения на строительство объекта | Получение разрешения на строительство не требуется либо получено разрешение по всем запланированным объектам | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Перечень объектов, по которым планирова-лось получить разрешение на строи-тельство и по которым получено разрешение на строи-тельство за отчетный период |
| Получено разрешение на строительство по всем запланированным объектам, за исключением одного объекта (в том случае, если он не является единственным) | 5 | ||||
| Не получено разрешение более чем по одному объекту либо по одному объекту (в том случае, если он является единственным) | 0 | ||||
| 5 | Контроль за ведением претензионной работы при нарушении сроков строительства и комплектации объектов по муниципальным контрактам | Отсутствие нарушений сроков подрядчиками по муниципальным контрактам либо наличие в срок предъявленных претензий | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Перечень муници-пальных контрактов, по которым нарушены сроки, акты о невозмож-ности исполнения обязательств подрядчиком в срок по не зависящим от него причинам. Перечень предъяв-ленных претензий за отчетный период |
| Отсутствие предъявленных претензий в установленный срок | 0 |
| |||
| 6 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Получено разрешение на ввод в эксплуатацию по всем объектам, планируемым к завершению | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Перечень объектов, по которым в отчетном периоде планирова-лось получить разрешение на ввод в эксплуата-цию и по которым получено разрешение на ввод в эксплуата-цию за отчетный период |
| Не получено разрешение на ввод в эксплуатацию по одному объекту (в том случае, если он не является единственным) | 5 | ||||
| Не получено разрешение на ввод в эксплуатацию более чем по одному объекту либо не получено разрешение на ввод в эксплуатацию по одному объекту (в том случае, если он является единственным) | 0 | ||||
| 7 | Контроль за своевременной передачей документов в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска для включения построенного (реконструиро-ванного) объекта капитального строительства в Реестр муниципального имущества города Иркутска | Передача документов в месячный срок после ввода в эксплуатацию завешенного строительством (реконструирован-ного) объекта | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Информа-ция о датах ввода в эксплуа-тацию завершен-ных строи-тельством (реко-нструиро-ванных) объектах и о датах передачи документов по ука-занным объектам в комитет по управлению муници-пальным имущест-вом админист-рации города Иркутска для включения построен-ного (реконстру-ированно-го) объекта капиталь-ного строитель-ства в Реестр муници-пального имущества города Иркутска |
| Передача документов позднее одного месяца после ввода объекта в эксплуатацию завешенного строительством (реконструирован-ного) объекта | 0 | ||||
| 8 | Проведение визуальных обследований технического состояния муниципальных объектов | Проведены все планируемые обследования | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Перечень объектов, планируе-мых к обследова-нию, согласно письмен-ным запросам Учрежде-ний, поручений админист-рации города Иркутска в отчетном периоде и фактически подготов-ленных актов обследова-ний |
| Проведены обследования не по всем объектам | 5 | ||||
| Обследования не проведены | 0 |
| |||
| 9 | Своевременная подготовка проектно-сметной документации по замене окон, ограждению территории муниципальных объектов | Своевременно | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Перечень подготов-ленной проектно-сметной документа-ции с указанием планируе-мых и фактичес-ких сроков ее подготовки |
| Несвоевременно | 0 | ||||
| 10 | Своевременная подготовка заявок по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муници-пальных нужд города Иркутска | Подготовка заявок в течение 5 рабочих дней после получения согласованной комитетом по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска (далее - КБПиФ) начальной (максимальной) цены контракта | 10 | Информацион-ная справка ответственноголица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Перечень подготов-ленных заявок с указанием дат их подготовки и дат согласова-ния с КБПиФ начальной (максималь-ной) цены контракта |
| Несвоевременная подготовка заявок | 0 | ||||
| 11 | Контроль за соблюдением сроков выполнения строительно-монтажных работ подрядными организациями | Наличие контроля | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Перечень объектов, по которым строительно-монтажные работы должны быть завершены в отчетном периоде, с указанием фактических сроков завершения работ и принятых мерах к нарушите-лям сроков (служебные записки кураторов для предъявле-ния штрафных санкций к подрядным организа-циям) |
| Отсутствие контроля | 0 | ||||
| 12 | Соблюдение сроков ведения работы с претензиями, жалобами и запросами контролирующих органов, участников закупок | Соблюдение сроков | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Акты проверок, претензии, жалобы, запросы за отчетный период |
| Несоблюдение любого из сроков | 0 | ||||
| 13 | Соблюдение сроков и порядка представления месячной, квартальной, годовой отчетностей | Предоставление месячной отчетности не позднее 6 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | 5 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделенияУчреждения за отчетный период | Сопостав-ление установ-ленных сроков предостав-ления отчетности (по наименова-ниям) и фактичес-ких сроков ее предостав-ления |
| Предоставление квартальной отчетности не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | |||||
| Предоставление годовой отчетности не позднее 20 числа месяца, следующего за текущим финансовым годом | |||||
| Несоблюдение любого из сроков | 0 | ||||
| 14 | Уточнение невыясненных поступлений в доход бюджета города Иркутска | Уточнение невыясненных поступлений не позднее 3-х дней со дня получения информации по невыясненным поступлениям | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Уведомле-ния об уточнении вида и принадлеж-ности платежа |
| Неуточнение в установленные сроки | 0 | ||||
| 15 | Внесение изменений в прогноз кассовых выплат | Отсутствие изменений | 5 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Обращения Учрежде-ния о внесении изменений |
| Внесение изменений по инициативе Учреждения 1 раз в отчетный период | 2 | ||||
| Внесение изменений по инициативе Учреждения более 1 раза в отчетный период | 0 | ||||
| 16 | Задолженность по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов на 1 число месяца, следующего за отчетным | Отсутствие задолженности | 5 | Информацион-ная справка ответственноголица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Акты сверок с налоговымиорганами по состоянию на 1 число каждого месяца |
| Наличие задолженности | 0 | ||||
| 17 | Своевременное и качественное предоставление показателей прогноза кассовых выплат по расходам | Предоставление предложений в показатели прогноза кассовых выплат по расходам до 2 числа каждого месяца | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Обращения Учрежде-ний о предоставлении предложе-ний |
| Предоставление предложений в показатели прогноза кассовых выплат по расходам позднее 2 числа каждого месяца | 0 | ||||
| 18 | Эффективное использование бюджетных средств | Эффективное использовании бюджетных средств | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Наличие или отсутствие фактов выявления неэффектив-ного использова-ния бюджетных средств, установ-ленных контроль-ными органами |
| Неэффектиное использовании бюджетных средств | 0 | ||||
| 19 | Своевременная выплата заработной платы, оплата отпуска, выплата при увольнении и другие выплаты | Своевременно выплачено | 5 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Информация о выплате заработной платы, оплате отпуска, выплате при увольнении и других выплатах согласно Трудовому кодексу Российской Федерации |
| Несвоевременно выплачено | 0 | ||||
| 20 | Просроченная кредиторская и (или) дебиторская задолженность | Отсутствие просроченной кредиторской и (или) дебиторской задолженности по итогам предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности | 5 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Информация об отсутствии или наличии просрочен-ной кредиторс-кой и (или) дебиторс-кой задолжен-ности |
| Наличие просроченной кредиторской и (или) дебиторской задолженности по итогам предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности | 0 | ||||
| 21 | Своевременная оплата счетов за выполненные работы, поставленные товары (в том числе оборудование), оказанные услуги | Отсутствие нарушений | 5 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Информация об оплате в течение 3 дней после получения счета на оплату с приложе-ниями согласно журналу регистрации счетов |
| Наличие нарушений | 0 | ||||
| 22 | Оценка качества планирования бюджетных смет (обеспечения деятельности) Учреждением | Не более 2 изменений в бюджетную смету по инициативе Учреждения в течение года | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Письма Учрежде-ний о внесении изменений в бюджетную смету в течение года |
| Более 2 изменений в бюджетную смету по инициативе Учреждения в течение года | 0 | ||||
| 23 | Равномерность использования бюджетных средств | Ежемесячное использование не менее 98% кассового прогноза | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Анализ использо-вания бюджетных средств |
| Ежемесячное использование менее 98% кассового прогноза | 0 | ||||
| 24 | Проведение инвентаризации активов и обязательств | Наличие инвентаризацион-ных опи сей (актов) | 10 | Информацион- ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения | Учет материаль-ных ценностей и подготовка результата инвентари-зации ежегодно по состоянию на 1 января года, следующе-го за |
| Отсутствие инвентаризацион-ных описей (актов) | 0 | ||||
|
|
|
|
|
| отчетным |
| 25 | Рассмотрение обращений органов государственной власти, органов прокуратуры, органов местного самоуправления в установ-ленный срок | Исполнены в срок | 5 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Установ-ленные и фактичес-кие сроки исполнения поручений согласно журналу регистрации входящей и исходящей корреспон-денции |
| Не исполнены в срок | 0 | ||||
| 26 | Исполнение должностных обязанностей | Отсутствие нарушений | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Наличие взысканий за неисполне-ние или ненадлежа-щее исполнение трудовых обязаннос-тей согласно статье 192 Трудового кодекса Российской Федерации |
| Наличие нарушений | 0 | ||||
| 27 | Контроль за соблюдением сроков строительства и комплектации объектов по муниципальным контрактам | Соблюдение сроков строительства и комплектации | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Перечень объектов, по которым строитель-ство, комплекта-ция должны быть завершены в отчетном периоде, с указанием фактичес-ких сроков завершения работ; служебные записки кураторов объектов о нарушении сроков выполнения работ по муници-пальным контрактам для предъяв-ления штрафных санкций поставщикам(подряд-чикам,исполнителям) |
| Несоблюдение сроков строительства и комплектации | 0 | ||||
| 28 | Своевременная подготовка предложений по корректировке муниципальных программ для обеспечения ввода объектов в эксплуатацию в установленный срок | Своевременное направление предложений по корректировке муниципальных программ либо отсутствие необходимости их корректировки | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Предложе-ния по изменению объемов и покварталь-ной разбивки финансиро-вания муници-пальных программ |
| Несвоевременное направление предложений по корректировке муниципальных программ при наличии необходимости их корректировки | 0 | ||||
| 29 | Подготовка документов по законченным строительством (реконструиро-ванным) объектам в течение 20 дней от даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию для передачи в бухгалтерию Учреждения | Отсутствие нарушения срока | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Журнал учета передачи в бухгалтерию Учреждения документов по законченным строи-тельством (реконст-руирован-ным) объектам для передачи в комитет по управлению муници-пальным имущест-вом админист-рации города Иркутска |
| Наличие нарушения срока | 0 | ||||
| 30 | Подготовка документов для службы государственного строительного надзора Иркутской области (далее - стройнадзор) по вводу объектов в эксплуатацию в соответствии с требованиями законодательст-ва | Отсутствие нарушений | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Реестр докумен-тов, переданный в стройнад-зор |
| Наличие нарушений | 0 | ||||
| 31 | Своевременное направление заявок для обеспечения государственных и муниципальных нужд города Иркутска в комитет по градостроитель-ной политике администрации города Иркутска (далее – КГСП) для согласования | Направлены в течение 2 дней с момента подписания заявок руководителем Учреждения | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Перечень заявок для обеспече-ния муниципальных нужд города Иркутска с указанием дат их подписания руководите-лем Учреждения и дат их направле-ния в КГСП |
| Направлены позднее 2 дней с момента подписания заявок руководителем Учреждения либо не направлены в КГСП для согласования | 0 | ||||
| 32 | Анализ выполнения муниципальных программ | Наличие анализа | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Показатели выполнения плана финансиро-вания по объектам и анализ причин отклонения |
| Отсутствие анализа | 0 | ||||
| 33 | Ведение учета выполненных работ и затрат по объектам незавершенного строительства | Ведется | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Расшифров-ка выполнен-ных работ и затрат по объектам незавер-шенного строитель-ства по состоянию на 1 число месяца, следующе-го за отчетным периодом |
| Не ведется | 0 | ||||
| 34 | Соблюдение сроков заключения муниципальных контрактов по результатам торгов в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с законодательст-вом Российской Федерации | Соблюдение сроков либо отсутствие необходимости в заключении муниципального контракта | 15 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Перечень муници-пальных контрактов, заключен- ных в отчетный период |
| Несоблюдение сроков | 0 | ||||
| 35 | Результативность по взысканию неустойки по претензиям, судебным и арбитражным делам | Направление в суд во всех требуемых случаях искового заявления о взыскании неустойки либо отсутствие необходимости взыскания неустойки | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Отчет о предъяв-ленных претензиях согласно журналу регистрации претензий, судебных (арбитраж-ных) дел и взысканных суммах (без учета претензий, судебных решений, по которым срок вынесения решения не наступил) |
| Направление в суд во всех требуемых случаях искового заявления о взыскании неустойки, за исключением одного (в том случае, если оно не является единственным) | 7 | ||||
| Ненаправление в суд искового заявления о взыскании неустойки более чем по одному делу либо по одному делу (в том случае, если оно является единственным) | 0 | ||||
| 36 | Своевременное решение вопросов по сметной стоимости объектов при прохождении экспертизы проектно-сметной документации | Своевременно | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Перечень объектов, по которым сметная стоимость рассматри-вается экспертизой |
| Несвоевременно | 0 | ||||
| 37 | Соблюдение сроков размещения заявок на обеспечение государственных и муниципальных нужд города Иркутска (в течение 5 рабочих дней после передачи в структурное подразделение Учреждения согласованной заявки) | Соблюдение сроков | 15 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Информа-ция об исполнении плана-графика закупок за отчетный период с указанием даты передачи в структур-ное подразделе-ние Учрежде-ния согласован-ной заявки |
| Соблюдение сроков, за исключением одной заявки (при условии, если она не является единственной) | 7 | ||||
| Нарушение сроков в отношении одной заявки (в том случае, если она является единственной) и более | 0 | ||||
| 38 | Работа с КГСП по подбору перспективных площадок под строительство объектов социальной сферы | Ведется либо предложений от КГСП не поступало | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Перечень площадок, рассмотрен-ных в отчетном квартале по предложе-ниям КГСП |
| Не ведется | 0 | ||||
| 39 | Работа по оформлению документов для получения градостроитель-ных планов земельных участков | Ведется | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Перечень земельных участков, по которым планирова-лось получение и получены градострои-тельные планы земельных участков |
| Не ведется | 0 | ||||
| 40 | Составление смет на проектные работы и согласование с администрацией города Иркутска | Составлены и согласованы по всем утвержденным техническим заданиям, не требовалось исполнять | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Перечень утвержден-ных технических заданий в отчетном периоде |
| Составлены и согласованы по всем утвержденным техническим заданиям, за исключением одного (том случае, если оно не является единственным) | 7 | ||||
| Не составлены и не согласованы по одному техническому заданию (том случае, если оно является единственным) | 0 | ||||
| 41 | Сбор исходных данных для проектирования | Ведется | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Состояние дел по сбору исходных данных по объектам |
| Не ведется | 0 | ||||
| 42 | Контроль за соблюдением сроков разработки проектно-сметной документации по муниципальным контрактам | Ведется | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Сведения по исполне-нию муници-пальных контрактов за отчетный период, служебные записки для предъявле-ния штрафных санкций по объектам с наруше-нием сроков по муници-пальным контрактам |
| Не ведется | 0 | ||||
| 43 | Рассмотрение принятой проектно-сметной документации на заинтересован-ными организациями в рамках принятия выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | Рассмотрено | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный | Перечень принятой и согласован-ной проектно-сметной документа- ции по |
| Не рассмотрено | 0 | период | муници- пальным контрактам за отчетный период | ||
| 44 | Приемка проектно-сметной документации и проверка на комплектность | Ведется | 20 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Перечень принятой проектно-сметной документа-ции |
| Не ведется | 0 | ||||
| 45 | Регистрация и хранение проектно-сметной документации | Ведется | 15 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Накладные на приемку проектно-сметной документа-ции от проектных организа-ций |
| Не ведется | 0 | ||||
| 46 | Выдача копий проектно-сметной документации подрядчикам и эксплуатирую-щей организации | Исполнено либо не требовалось исполнять | 20 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Накладные на выдачу проектно-сметной документа-ции. Наличие или отсутствие обоснован-ных жалоб |
| Не исполнено либо наличие жалоб | 0 | ||||
| 47 | Осуществление строительного контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ | Наличие контроля по всем объектам | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Реестр выполнен- ных строи-тельно-монтажных работ за месяц по формам КС-3 и КС-2. Протоколы планерных совещаний на объектах. Предписа-ния контроли-рующих органов, замечания собствен-ников имущества. Письмен-ные уведомле-ния об устранении замечаний в установ-ленный срок |
| Наличие контроля по всем объектам, за исключением одного (в том случае, если он не является единственным) | 5 | ||||
| Отсутствие контроля более чем по одному объекту либо по одному объекту (в том случае, если он является единственным) | 0 | ||||
| 48 | Соблюдение сроков разработки разделов при участии в разработке местных нормативов градостроитель-ного проектирования города Иркутска, иных нормативных актов | Своевременно | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Перечень подготов-ленных разделов с указанием предусмот-ренных графиком произ- водства работ и фактичес-ких сроков завершения работ |
| Несвоевременно | 0 | ||||
| 49 | Приобретение и установка программного обеспечения в структурных подразделениях Учреждения | Отсутствие нарушений | 20 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Договоры на приобрете-ние прог- раммного обеспече-ния
|
| Наличие нарушений | 0 | ||||
| 50 | Освоение средств на содержание компьютерной оргтехники по бюджетной смете на обеспечение деятельности Учреждения | Освоение 90 - 100% | 20 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Исполнение бюджетной сметы на обеспече-ние деятельнос-ти Учрежде-ния за отчетный период |
| Освоение 80 - 89% | 10 | ||||
| Освоение менее 80% | 0 | ||||
| 51 | Ведение учета компьютерной и множительной техники, запасных частей и расходных материалов к ней, совместно с бухгалтерией Учреждения, как материально ответственное лицо | Отсутствие нарушений | 20 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период, согласованная с бухгалтерией Учреждения | Отчет о ведении учета компьютер- ной и множитель-ной техники, запасных частей и расходных материалов к ней |
| Наличие нарушений | 0 | ||||
| 52 | Соблюдение норм охраны труда и правил противопожар-ной безопасности | Отсутствие нарушений | 10 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Материалы проверок |
| Наличие нарушений | 0 | ||||
| 53 | Учет движения кадров в соответствии с занимаемыми должностями по штатному расписанию Учреждения | Ведется | 20 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Приказы руководите-ля Учрежде-ния, изданные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации |
| Не ведется | 0 | ||||
| 54 | Контроль за повышением квалификации работников Учреждения | Наличие контроля | 20 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Перечень лиц, в отношении которых планирует-ся и проведено повышение квалифика-ции |
| Отсутствие контроля | 0 | ||||
| 55 | Обеспечение деятельности Учреждения подписными изданиями, канцелярскими и хозяйственными товарами | Отсутствие нарушений | 20 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Договоры на приобрете-ние подписных изданий, канцеляр-ских и хозяйствен-ных товаров. Исполнение бюджетной сметы на обеспече-ние деятельнос-ти Учрежде-ния |
| Наличие нарушений | 0 | ||||
| 56 | Соблюдение водителями Учреждения правил дорожного движения, обеспечение безаварийной работы автомобилей Учреждения | Отсутствие нарушений | 20 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Штрафные санкции к Учрежде-нию |
| Наличие нарушений | 0 | ||||
| 57 | Обоснованные жалобы со стороны сотрудников Учреждения на качество уборки служебных помещений | Отсутствие жалоб за отчетный период | 20 | Информацион-ная справка ответственного лица структурного подразделения Учреждения за отчетный период | Служебные записки структур-ных подразделе-ний Учрежде-ния о нека-чественной уборке служебных помещений |
| Наличие 1 жалобы | 10 | ||||
| Наличие 2 и более жалоб за отчетный период | 0 |
_____________
|
|
|
|
|
|
Заместительмэра – председатель комитета
поградостроительной политике администрации
городаИркутска А.Х. Ким
Заместительпредседателя комитета –
начальникдепартамента реализации градостроительной
политикикомитета по градостроительной политике
администрациигородаИркутска В.В.Соколов
Исполнитель:главный специалист финансово-
экономическогоотдела департамента реализации
градостроительнойполитики комитета по градостроительной
политикеадминистрации города Иркутска
М.В. Белых
тел. 52-00-66